Главная | Земельные вопросы | Управление представительства заказчика дт мвд россии

Решение суда первой инстанции: Иск удовлетворить полностью


Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, изготовленным из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов, изготовленным в году. Поставляемый товар должен быть Российского производства. Цена Контракта и порядок расчетов 2. Расчеты за поставленный товар осуществляются Заказчиком по предъявлении следующих документов, подтверждающих выполнение поставки: Поставщик, являющийся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в течение 3-х рабочих дней с момента поставки товара обязан представить Заказчику счет-фактуру на поставленные товары.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта. В цену товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, доставку товара на склад Грузополучателя, его разгрузку и иные расходы Поставщика.

Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные в данном Контракте. В случае неисполнения ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту со стороны Поставщика, оплата Заказчиком по контракту будет производиться путем выплаты Поставщику суммы за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки штрафов, пеней , предусмотренной разделом 8 Имущественной ответственности настоящего контракта. Сумма указанной неустойки штрафов, пеней перечисляется Заказчиком в доход Федерального бюджета Российской Федерации.

В случае, предусмотренном пунктом 2. По итогам исполнения Контракта Сторонами составляется и подписывается акт сверки взаимных расчетов. Сроки и порядок поставки товара 3. Поставка товара до Грузополучателя осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в Отгрузочной разнарядке. Срок исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара в полном объеме до 01 августа года включительно, за исключением случаев исполнения обязательств по поставке товара, предусмотренных пунктом При поставке каждая поставляемая партия товара сопровождается следующими документами: Копией сертификата соответствия заверенной подписью и печатью Поставщика в случаях, установленных законодательством Российской Федерации ; эксплуатационно-технической документацией, содержащей техническое описание, паспорт, инструкцию по эксплуатации, инструкцию по техническому обслуживанию.

всем управление представительства заказчика дт мвд россии мгновение Хедрон

Допускается объединять отдельные документы в единый документ. Иными документами на поставляемый товар, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Подпись лица, получившего товар, на накладной заверяется гербовой печатью. Способ доставки товара до Грузополучателя: Уполномоченные органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль исполнения настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставленного для государственных нужд товара.

У Заказчика отсутствует потребность в не поставленном товаре после истечения срока поставки товара, определенного пунктом 3. Тара, упаковка и маркировка 4. Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Заказчиком отдельно. Порядок приемки товара 5. Приемка товара осуществляется Грузополучателем после проверки соответствия поставляемого товара требованиям Контракта. Качество и характеристики поставляемого товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов на данный вид товара, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в Спецификации поставляемых товаров, иной нормативно-технической документации, указанной в настоящем Контракте.

Удивительно, но факт! Решением Арбитражного суда Самарской области от

Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не поставленным. Порядок проверки соответствия поставляемого товара требованиям Контракта: Проверка поставляемого товара на соответствие требованиям Контракта — совокупность мероприятий, осуществляемых должностными лицами УПЗ ДТ МВД России или на основании обращений УПЗ ДТ МВД России в федеральные органы исполнительной власти — должностными лицами соответствующих органов, Грузополучателями комиссиями, назначенными руководителями баз хранения ресурсов , целью которых является документальное подтверждение соответствия товара требованиям Контракта.

В случае непредставления Поставщиком на проверку товара в согласованное с УПЗ ДТ МВД России время, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки за невыполнение обязательства в порядке, предусмотренном пунктом 8. При этом право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к МВД России после подписания акта о приемке товара.

Проекты по теме:

В случае осуществления проверки товара более 15 пятнадцати дней УПЗ ДТ МВД России обязан письменно уведомить Заказчика о причинах, по которым проверка товара осуществляется более 15 пятнадцати дней. Такая информация должна быть отражена в технических документах на товар. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, качество товара также должно быть проверено отделом службой технического контроля далее — ОТК Поставщика или ОТК Производителя товара.

В случае положительного результата проверки соответствия товара требованиям Контракта, УПЗ ДТ МВД России не позднее чем через 24 часа после окончания проверки выдает Поставщику удостоверение о соответствии товара требованиям Контракта в 3-х экземплярах.

Домашний очаг

УПЗ ДТ МВД России в срок не более трех дней с момента выдачи удостоверения о соответствии товара требованиям Контракта или подписания акта недостатков, выявленных в ходе проверки товара, представляет информацию о результатах проверки Заказчику. В случае если при проведении повторной проверки не будет подтверждено соответствие товара требованиям Контракта, Заказчик вправе отказаться от получения всего объема товара, предусмотренного Контрактом к поставке, или от части товара, не соответствующего требованиям Контракта.

При этом отказ от получения товара возможен, только в том случае, если на повторную проверку представлен товар с не устраненными недостатками, которые были ранее выявлены в ходе проверки товара и отражены в акте недостатков, выявленных в ходе проверки товара. Приёмка товара осуществляется Грузополучателем после проверки соответствия поставляемого товара требованиям Контракта. Поставщик обязан при сдаче и приемке товара направить своего представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью.

Качество и характеристики поставляемого товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид товара, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в Спецификации, иной нормативно-технической документации, указанной в настоящем Контракте. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию соответствия.

При осуществлении приемки проверки товара пункты 18, 19, 20, 21, 22, 23 абз. Одновременно с приемкой товара по количеству производится также проверка по качеству путем визуального осмотра товара, а также проверка соответствия тары, упаковки, маркировки, ассортимента при наличии соответствующих требований в Контракте.

Акт недостатков должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке товара. Лицо, не согласное с содержание данного акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и письменно изложить свое мнение. Грузополучатель обязан передать Поставщику и Заказчику по одному экземпляру акта приемки или акта недостатков, выявленных в ходе приемки товара, в течение трех дней после его составления.

В акте недостатков, выявленных в ходе приемки товара, составленном Грузополучателем, должны быть указаны следующие сведения: Акт недостатков, выявленных в ходе приемки товаров, должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке товара. Грузополучатель имеет право провести проверку качества поставленного товара проверку свойств товара на соответствие ГОСТ ОСТ, Технических регламентов и т. Проверка свойств товара осуществляется путем проведения экспертизы лабораторных исследований.

Выбор независимых экспертных организаций и экспертов для проведения экспертизы лабораторных исследований осуществляет Грузополучатель в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В течение 10 рабочих дней с момента поступления товара Грузополучатель в письменном виде обязан направить Поставщику уведомление о вызове его представителя для участия в отборе образцов проб поставленного им товара. В случае неприбытия представителя Поставщика, либо отсутствия у него надлежащим образом оформленной доверенности, отбор образцов проб и сдача на исследование будет производиться экспертом независимой экспертной организации с участием представителя Грузополучателя, и лишает Поставщика права оспаривать в дальнейшем результаты экспертизы лабораторных исследований.

Результаты экспертизы лабораторных исследований будут распространяться на всю поставленную партию товара без проведения повторной экспертизы лабораторных исследований данное условие является существенным условием Контракта.

Из Википедии — свободной энциклопедии

В случае выявления Грузополучателем дефектов поставленных товаров после окончания их приемки, в период гарантийного срока , установленного в пункте 5. Грузополучатель при установлении несоответствия товара требованиям нормативно-технической документации и Контракта обязан уведомить Заказчика и Поставщика, обеспечить передачу товара Поставщику в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешения с другим товаром.

Допускается выборочная проверка товара с распространением результатов проверки на всю партию. При этом Заказчик, Грузополучатель вправе предъявлять Поставщику претензии в отношении всего товара или части товара, если при сплошной проверке товара на складе Грузополучателя будут установлены недостатки товара не выявленные в ходе выборочной проверки. Качество и гарантии качества товара 6. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара, гарантийный срок эксплуатации товара в течение 12 месяцев с момента поступления на склад грузополучателя.

Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта, подлежит возврату Поставщику, при этом все затраты, связанные с возвратом, относятся на Поставщика. Замена товара должна быть произведена в ти дневный срок с момента уведомления Поставщика. В случае отказа Грузополучателя в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

Поставщик обязан вывезти товар, принятый Грузополучателем на ответственное хранение, не позднее чем в ти дневный срок после получения соответствующего уведомления. В случае если Поставщик не выполняет эту обязанность, Грузополучатель вправе возвратить товар Поставщику или реализовать его в соответствии с п.

При обнаружении Грузополучателем в период гарантийного срока эксплуатации, установленного требованиями нормативно-технической документации, несоответствия товара по качеству, Поставщик в ти дневный срок обязан произвести замену забракованного товара и возместить Заказчику Грузополучателю причиненные убытки.

Поставщик обязан возместить Грузополучателю расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, его хранением, в течение 10 дней с момента выставления Грузополучателем счета счета-фактуры за услуги хранения товара. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: Срок исполнения обязательства по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

управление представительства заказчика дт мвд россии догадался:

Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 пяти дней известить другую Сторону о типе и возможной продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от не перечисленной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что ненадлежащее исполнение, просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что ненадлежащее исполнение, просрочка исполнения обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, Грузополучателя. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Контрактом количество товара либо не выполнил требование Заказчика Грузополучателя о замене недоброкачественного товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленный недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика необходимых и разумных расходов на его приобретение.

Размер указанных расходов определяется как разница между стоимостью аналогичного количества закупаемого товара по новому контракту и стоимостью не поставленного недопоставленного товара по настоящему Контракту. Нарушение Поставщиком условий, предусмотренных настоящим Контрактом, являются основанием для расторжения Контракта в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

Обеспечение исполнения обязательств 9.

Удивительно, но факт! Суждение истца о применении правил альтернативной подсудности ч. В случае положительного результата проверки соответствия товара требованиям контракта, УПЗ ДТ МВД России не позднее чем через 24 часа после окончания проверки выдает поставщику удостоверение о соответствии товара требованиям контракта в 3-х экземплярах.

В случае если Поставщику стало известно, что представленное им ранее обеспечение исполнения Контракта по каким-либо причинам перестало быть действительным и не обеспечивает исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 пяти рабочих дней с момента установления факта прекращения действия обеспечения исполнения Контракта предоставить Заказчику иное новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении государственного контракта в случае не предоставления Поставщиком иного нового надлежащего обеспечения в установленный настоящим Контрактом срок.

Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения Контракта за невыполнение Поставщиком условий настоящего Контракта. Порядок разрешения споров Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, неурегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Самарской области , за исключением случаев, указанных в п. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права обязательства по настоящему Контракту третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

В случае возникновения споров, связанных с качеством, количеством принимаемого товара, грузополучатели, указанные Заказчиком в Отгрузочной разнарядке, предъявляют от имени Грузополучателя или Заказчика претензии к Поставщику, а также вправе направлять иски в арбитражные суды по месту нахождения Грузополучателя. Споры, связанные с учетом и возвратом многооборотной инвентарной тары, решаются между Поставщиком и грузополучателями. До передачи спора на разрешение арбитражных судов, указанных в п. Претензии необходимо рассмотреть и дать по ней письменный ответ по - существу не позднее 20 календарных дней с даты ее получения.

Стороны вправе расторгнуть Контракт исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В вопросах, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами Контракта электронной цифровой подписью.

Читайте также:

  • Ликвидация предприятия выплаты работнику по уходу за ребенком
  • Военная ипотека в газпромбанке
  • Торги на аренду земельного участка под строительство
  • Сколько может рассматриваться дело о мошенничестве
  • Акт приема передачи земельного участка со строением по договору купли продажи
  • Работодатель не проставил даты увольнения в трудовой книжке
  • Оформление земельного участка после ввода объекта в эксплуатацию